В любом случае, когда дело доходит до суда, участие адвоката в деле необходимо независимо от категории спора и его сложности. Многие думают, если суд все равно вынесет решение не в мою пользу, то и приглашать адвоката со своей стороны не нужно. Это абсолютное заблуждение! В данном примере, адвокату Хохлачеву П.Г. удалось снизить взыскиваемые неустойки с клиента более чем на 4 миллиона рублей, и более того, добился мирового соглашения на выгодных условиях.
Ситуация многим более чем знакомая, в бизнесе случается достаточно часто. Суть дела состоит в следующем. Подрядчик, клиент адвоката, закупил материал у поставщиков для выполнения работ по договорам подряда с отсрочкой платежа. Заказчик не оплатил подрядчику выполнения работ в срок, и как следствие, пошли просрочки по оплате поставщикам.
Далее, начали поступать обоснованные претензии и иски в арбитражный суд от поставщиков товара с требованиями взыскать задолженности и заоблачные неустойки, рассчитанные по условиям заключенных договоров. При таких обстоятельствах взыскание задолженности при подтвержденной поставке товара не избежать. Однако опускать руки, соглашаться и признавать иск не стоит сразу по нескольким причинам.
За всю мою практику рассмотрения подобных арбитражных споров могу сказать, что требования о расчетах неустоек на 85 процентов не обоснованно завышены и составлены с ошибками.
В данном случае, проверив расчеты неустоек, адвокат Хохлачев П.Г. представил в суд свои контррасчеты, которые были признаны судом верным, тем самым защитил своего Клиента от взыскания неустоек более миллиона рублей. Про основные ошибки при расчете неустоек можно прочитать в статье адвоката по ссылке (Ошибки при расчете неустоек)
Далее адвокат ходатайствовал перед судом о применении положений статьи 333 ГК РФ о снижении неустойки до ставки рефинансирования. Результат действий снижения неустоек еще на 2 миллиона рублей.
Более того, адвокат осуществил примирительные процедуры между сторонами и добился заключения мирового соглашения. Результат, которого был следующий: установлен новый срок расчета по задолженностям, что дало Клиенту адвоката дополнительную отсрочку по оплате товара, уменьшены неустойки, исполнительные производства завершены, аресты отозваны.
Как видите, даже при сложной ситуации, можно выйти достойно и с наименьшими потерями. Затраты на адвоката при таких спорах существенно меньше, чем вам присудят при его отсутствии. Адвокат поможет вам в таких ситуациях минимизировать возможные убытки на выгодных для Вас условиях.
С уважением
Адвокат по арбитражным делам Санкт-Петербург Хохлачев П.Г.
Тел 8(981)195-88-35
Адвокат по арбитражным делам
Для ознакомления с полным перечнем услуг необходимо перейти на главную страницу адвоката по арбитражным делам СПб
Отправить сообщение адвокату
Вы можете отправить сообщению или записаться на консультацию адвоката по арбитражным делам СПб нажав на кнопку
Цены на услуги адвоката
С ценами на услуги адвоката по арбитражным делам СПб вы можете ознакомиться в разделе "Цены адвоката" нажав на кнопку
Консультация адвоката
Вы можете заказать звонок адвоката для консультации и согласования времени встречи или отправить сообщение с указанием почтового ящика
Контакты
Для получения помощи вы можете связаться с адвокатом и согласовать встречу для получения консультации в г. Санкт-Петербурге по телефону или эл. почте
- +7(981)195-88-35
- defenseSPB@yandex.ru